济南建筑工程专业律师网

sdwudanlawyer.fabao365.com

获取律师电话请拨打

15811286610

我的位置:首页 > 工程结算 > 正文

济南建设工程律师谈建设工程赔偿因停工造成的经济损失诉讼

2023-09-11 16:04:07 来源:


济南建设工程律师谈建设工程赔偿因停工造成的经济损失诉讼

济南建设工程律师建设工程赔偿因停工造成的经济损失诉讼

济南建设工程律师谈建设工程赔偿因停工造成的经济损失诉讼案情及证据,以下是济南建设工程律师谈建设工程赔偿因停工造成的经济损失诉讼基本案情、裁判理由裁判结果等。

基本案情 

济南建设工程律师谈建设工程赔偿因停工造成的经济损失诉讼2022年5月20日,原告B与被告A签订《合同书》,合同约定:被告将XX县高级中学看台结构承包给原告,承包方式为劳务费,工程期限为45天,工程总价为145,000元,工程量若减少,工程总价款不变,若工程量增加,按实际工程量结算总工程款。合同已经完成。截至目前,被告A支付原告B工程款125,000元,尚欠工程款20,000元。济南建设工程律师谈建设工程赔偿因停工造成的经济损失诉讼B向一审法院起诉请求:判令赔偿因停工造成的经济损失共计67,860元,被告给付拖欠的人工费20,000元,被告给付增加工程量的人工费18,000元,共计105,860元并承担本案诉讼费用。

裁判理由

济南建设工程律师谈建设工程赔偿因停工造成的经济损失诉讼依法成立的合同关系受法律保护。原、被告的合同关系,不违反法律、行政法的强制性规定,合法有效,双方应按约定履行各自义务。原告已经按双方约定完成施工,被告尚欠工程款不予给付,系违约行为,依法应承担违约责任,故原告要求被告给付工程款20,000元的诉求有理,该院予以支持。关于原告要求被告给付后期增加的工程款18,000元和赔偿经济损失67,860元的诉请,未提供足够的证据证明其诉请,故对该诉请该院不予支持。

裁判结果

济南建设工程律师谈建设工程赔偿因停工造成的经济损失诉讼综上,依照《中华人民共和国民法典》第四百六十九条、第五百七十七条、第五百七十九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定,济南建设工程律师谈建设工程赔偿因停工造成的经济损失诉讼判决:一、被告A于该判决生效后10日内给付原告B工程款20,000元;二、驳回原告B的其他诉讼请求。

 


大家都在看
时评律师
更多>

安庆小伙高温加班12小时死事件分析

时评律师:李先奇

擅长领域:合同纠纷  劳动纠纷  债权债务  公司并购  股份转让  企业改制  刑事辩护  外商投资  常年顾问  私人律师

雷政富重庆受审:借款行为是否构成受贿?

时评律师:高文龙

擅长领域:刑事辩护

从刘志军案看职务犯罪的预防

时评律师:李先奇

擅长领域:合同纠纷  劳动纠纷  债权债务  公司并购  股份转让  企业改制  刑事辩护  外商投资  常年顾问  私人律师

阴阳购房合同效力如何认定

时评律师:李顺涛

擅长领域:医疗事故  交通事故  婚姻家庭  遗产继承  劳动纠纷  合同纠纷  罪与非罪  债权债务  房产纠纷

厦门brt爆炸案赔偿方案分析

时评律师:李先奇

擅长领域:合同纠纷  劳动纠纷  债权债务  公司并购  股份转让  企业改制  刑事辩护  外商投资  常年顾问  私人律师